Subunternehmervertrag (Muster)

1. Vorbemerkung:

Allgemeine Geschäftsbedingungen >Näheres zu AGB

AGB sind für eine Vielzahl von Verträgen vorformulierte Vertragsbedingungen, die eine Vertragspartei (Verwender) der anderen Vertragspartei bei Abschluss eines Vertrages vorgibt. Die zur Kontrolle von AGB geltenden Vorschriften des BGB (§§ 305 - 310) (früher: AGB-Gesetz) legen Grenzen für das "Kleingedruckte", so werden Allgemeine Geschäftsbedingungen oft auch genannt, zugunsten des Vertragspartners fest. Ein Verstoß gegen das ABG-Recht kann erhebliche rechtliche Konsequenzen für den Verwender nach sich ziehen.

Wir raten deshalb generell davon ab, Allgemeine Geschäftsbedingungen selbst zu erstellen oder Muster-AGB oder sogar fremde AGB ungeprüft zu verwenden. Der zulässige Wortlaut von AGB kann für einzelne Branchen unterschiedlich sein. Die Klauseln müssen für das Unternehmen im besonderen Einzelfall formuliert werden. Wenn eine unzulässige Bestimmung verwendet wird, gilt im Streitfall die gesetzliche Regelung, die meistens ungünstiger ist als eine nach dem AGB-Recht zulässige.

Nur ein spezialisierter Jurist kann die recht unübersichtliche, aber zu beachtende Rechtsprechung zur Zulässigkeit von einzelnen Klauseln überschauen. Wir raten Ihnen deshalb, einen Rechtsanwalt mit der Erstellung von AGB zu beauftragen.

___________________________________________

allgemein zur Verwendung von Vertragsmustern:
 

Der Unternehmer schließt im Laufe seiner Geschäftstätigkeit eine Vielzahl von Verträgen ab. Um eine Orientierungshilfe zu bieten, stellen die hessischen Kammern Musterverträge zur Verfügung.

Bei vertragsrechtlichen Einzelfragen sollte jedoch grundsätzlich fachkundiger Rat, sei es bei den Industrie- und Handelskammern oder Rechtsanwälten, eingeholt werden.

Dieses Vertragsformular wurde mit größter Sorgfalt erstellt, erhebt aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Es ist als Checkliste mit Formulierungshilfen zu verstehen und soll nur eine Anregung bieten, wie die typische Interessenlage zwischen den Parteien sachgerecht ausgeglichen werden kann. Dies entbindet den Verwender jedoch nicht von der sorgfältigen eigenverantwortlichen Prüfung. Der Mustervertrag ist nur ein Vorschlag für eine mögliche Regelung. Viele Festlegungen sind frei vereinbar. Der Verwender kann auch andere Formulierungen wählen. Vor einer Übernahme des unveränderten Inhaltes muss daher im eigenen Interesse genau überlegt werden, ob und in welchen Teilen gegebenenfalls eine Anpassung an die konkret zu regelnde Situation und die Rechtsentwicklung erforderlich ist. Auf diesen Vorgang hat die Industrie- und Handelskammer natürlich keinen Einfluss und kann daher naturgemäß für die Auswirkungen auf die Rechtsposition der Parteien keine Haftung übernehmen. Auch die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen. Falls Sie einen maßgeschneiderten Vertrag benötigen, sollten Sie sich durch einen Rechtsanwalt Ihres Vertrauens beraten lassen.

________________________________________________

 

Ergänzende Erläuterungen zu Schlichtungs- oder Schiedsgerichtklauseln (Anmerkung zu §§ 13, 14 des Vertrages):

a.

Die Parteien können sich auch auf die Durchführung eines Schlichtungsverfahrens (Schlichtungsklausel) einigen. Es kann zusätzlich vereinbart werden, dass ein Schlichtungsversuch gescheitert sein muss, bevor der Rechtsweg beschritten werden kann.

Muster für eine Schlichtungsklausel:

Die Vertragsparteien verpflichten sich, bei Meinungsverschiedenheiten ein Schlichtungsverfahren mit dem Ziel durchzuführen, eine interessengerechte und faire Vereinbarung im Wege einer Mediation mit Unterstützung eines neutralen Schlichters unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen, rechtlichen, persönlichen und sozialen Gegebenheiten zu erarbeiten. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden vor Einschaltung der Gerichte nach der Schlichtungsordnung der Institution der Industrie- und Handelskammer ...............(z.B. XXXXX = Name der nächstgelegenen IHK mit Schlichtungsstelle) geschlichtet.

b.

Möglich wäre auch die Vereinbarung einer Schiedsgerichtsklausel. In dem Fall muss die Gerichtsstandsklausel gestrichen werden und durch die Schiedsgerichtsklausel ersetzt werden, weil ein staatliches Gericht nicht zuständig sein soll.

Wichtig: Bei Beteiligung eines Nicht-Kaufmannes muss die Schiedsgerichtsklausel in einer separaten Vereinbarung unterzeichnet werden.

Muster für eine Schiedsgerichtsklausel:

Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Vertrag oder über seine Gültigkeit ergeben, werden nach der Schiedsgerichtsordnung der Industrie- und Handelskammer ............. unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig entschieden. Das gerichtliche Mahnverfahren bleibt aber zulässig.

c.

Möglich ist aber natürlich auch die Kombination von Schlichtung und bei Scheitern anschließendem Schiedsgerichtsverfahren.

___________________________

allgemein zur Schlichtung        und         Schiedsgerichtsbarkeit

sowie zu Schlichtungsklauseln        oder         Schiedsklauseln 

 

2. Subunternehmervertrag (allg.)

Zwischen

           der Firma............................................................................

                                                               - Generalunternehmer -

und

           der Firma ...........................................................................

                                                                     - Subunternehmer -

wird folgender Subunternehmervertrag geschlossen:

§ 1  Gegenstand des Vertrages

Gegenstand des Vertrages ist die selbstständige Ausführung der nachstehend spezifizierten Arbeiten durch den Subunternehmer: ^D

........................................................................................

§ 2 Vertragsgrundlagen

Maßgebend für die Art und den Umfang der auszuführenden Leistungen und Lieferungen sowie für die Abwicklung sind die folgenden rechtlichen und technischen Vertragsbestandteile in der angegebenen Reihenfolge:

1. Rechtliche Bestandteile:

2. Technische Bestandteile:

Der Subunternehmer bestätigt, sämtliche Ausschreibungsunterlagen erhalten zu haben, insbesondere die Leistungsbeschreibung, die Vormerkungen zum Leistungsverzeichnis, Zeichnungen, Pläne, Muster*. Widersprüche zum Leistungsverzeichnis, zur Leistungsbeschreibung, zu den Plänen usw. gehen zu Lasten des Generalunternehmers.¹

Der Subunternehmer erklärt, dass aufgrund der ihm übergebenen Unterlagen die von ihm geforderte Leistung nach Ausführung, Art und Umfang vollständig kalkuliert worden ist.

*)Bitte beachten Sie den Benutzerhinweis !

§ 3 Vergütung²

1. Der Vertragspreis beträgt ..... (ohne/mit Mehrwertsteuer) als Pauschalpreis.

2. Die Vertragspreise sind Festpreise.

3. In den Preisen ist alles enthalten, was zur ordnungsgemäßen, vollständigen
    und termingerechten Ausführung der Leistung notwendig ist, sowie alle
    Kosten, die zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtung des
    Subunternehmers anfallen.

4. Spätere Materialpreiserhöhungen oder sonstige Kostensteigerungen führen
    nicht zu einer Änderung der vereinbarten Vergütung.³

§ 4 Zahlungsbedingungen

1. Abschlagsrechnungen und die Schlussrechnung sind an ....... zu richten.

2. Abschlagsrechnungen können monatlich gestellt werden. Sie haben alle bis
    zum Stichtag erbrachten Leistungen nach Positionen getrennt aufzuführen.
    Die Mehrwertsteuer ist getrennt aufzuführen. Den Abschlagsrechnungen sind

    prüffähige Nachweise in einfacher Ausfertigung beizulegen.

3. Abschlagsrechnungen werden innerhalb von ....Wochen/Tagen unter Abzug
    von ...% Skonto bezahlt.

4. Die Schlusszahlung erfolgt auf die Schlussrechnung neben festgelegten

    Fälligkeitsvoraussetzungen nach restloser, ordnungsgemäßer Erbringung aller

    Leistungen und nach Anerkennung und Endabnahme der Leistungen.

§ 5 Terminplan - Vertragsstrafe

1. Vertragstermine sind:

    Arbeitsbeginn                .....

    Zwischentermine           .....

    Fertigstellungstermine    .....

2. Der Generalunternehmer wird gemeinsam mit dem Subunternehmer den
    genauen Arbeitsablauf und die Erbringung der Einzelleistungen mit Angabe
    der Einzelfristen in einem noch zu erstellenden Terminplan festlegen. Der
   Terminplan und die darin genannten Einzelfristen werden Vertragsbestandteil.

3. Bei einer Verzögerung der Anfangstermine bleibt in jedem Fall die
    Ausführungszeit, d.h. also die hierfür festgelegte Zahl der Werktage,
    verbindlich.

4. Im Falle der Nichteinhaltung der Vertragstermine haftet der Subunternehmer
    für alle Schäden und Nachteile, die dem Generalunternehmer entstehen.

5. Der Generalunternehmer behält sich die Terminplanänderung im Rahmen des

    Gesamtterminplans vor. Bei rechtzeitiger Bekanntgabe einer Terminänderung
    durch den Generalunternehmer darf der Subunternehmer die Anzahl der für
    die Ausführung der Arbeiten vereinbarten Werktage nicht überschreiten, es
    sei denn, dies ist dem Subunternehmer unzumutbar.

6. Der Generalunternehmer ist berechtigt, für jeden Fall der schuldhaften

    Überschreitung eine Vertragsstrafe von € .......... für jeden Kalendertag vom
    Subunternehmer zu fordern, bis zur Höhe von 5 % der Vertragssumme, ohne

    dass es des Nachweises von Schäden oder Nachteilen bedarf.⁴

    Die Vereinbarung einer Vertragsstrafe schließt die Geltendmachung
    weitergehender Ansprüchen nicht aus. Bereits entstandene

    Vertragsstrafen entfallen nicht durch Vereinbarung neuer Termine.⁵

§ 6 Ausführung

1. Der Subunternehmer ist verpflichtet, für seine Arbeiten nur einwandfreies

    Material zu verwenden und die Arbeiten durch geschultes, zuverlässiges

    Fachpersonal ausführen zu lassen.⁶

2. Der Subunternehmer verpflichtet sich, etwaige Mindestlohnvorschriften und
    Vorschriften über Mindestbedingungen am Arbeitsplatz einzuhalten und
    bestätigt dies auf Verlangen des Generalunternehmers diesem schriftlich.
    Gleiches gilt für etwaige Verpflichtungen gegenüber Urlaubs- und
    Sozialkassen soweit hier eine Ausfallhaftung des Generalunternehmers
    bestehen kann.⁷

3. Der Subunternehmer ist auf Verlangen des Generalunternehmers verpflichtet,

    soweit zumutbar, weitere Leistungen für das Vorhaben zu erbringen. Die

    Vergütung bestimmt sich nach § 7.

§ 7 Stundenlohnarbeiten

1. Stundenlohnarbeiten werden nur vergütet, wenn sie vorher vom

    Generalunternehmer ausdrücklich angeordnet sind und entsprechende

    Stundenberichte spätestens am folgenden Arbeitstag dem
    Generalunternehmer zur Anerkennung vorgelegt werden. Stellt sich später
    heraus, dass die im Stundenlohn berechneten Arbeiten bereits in der    
    Vertragsleistung berücksichtigt sind oder zu Nebenleistungen gehören, so
    werden die Stundenlohnarbeiten nicht vergütet.

2. Bei Stundenarbeiten gelten folgende Preise:

    Facharbeiter        €/Stunde .....

    Fachwerker         €/Stunde .....

    ..................        €/Stunde .....

§ 8 Behinderung und Unterbrechung der Ausführung

1. Der Subunternehmer hat seine Arbeiten so durchzuführen, dass andere tätige

    Unternehmer nicht behindert werden. Er muss rechtzeitig für alle
    erforderlichen Abstimmungen und Unterrichtungen hinsichtlich des
    technischen und zeitlichen Arbeitsablaufes sorgen.

2. Der Subunternehmer ist verpflichtet, alle Behinderungen, die die
    termingerechte Ausführung seiner Arbeiten in Frage stellen, unverzüglich
    schriftlich anzuzeigen.

§ 9 Gefahrtragung

Die Gefahrtragung richtet sich nach § 644 BGB.

§ 10 Gewährleistung

1. Der Umfang der Gewährleistung richtet sich nach den Bestimmungen der

    VOB/B / BGB*. Der Subunternehmer übernimmt insbesondere die Gewähr,

    dass seine Leistung die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder,

    soweit die Beschaffenheit nicht vereinbart ist, sich für die nach dem Vertrag

    vorausgesetzte, sonst für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine

    Beschaffenheit aufweist, die bei Leistungen der gleichen Art üblich ist und die

    der Generalunternehmer nach der Art der Leistung erwarten kann.

2. Der Subunternehmer ist verpflichtet, alle während der Gewährleistungsfrist

    auftretenden Mängel, die auf seine vertragswidrige Leistung zurückzuführen
    sind, auf seine Kosten zu beseitigen, wenn der Generalunternehmer dies vor
    Ablauf der Gewährleistungsfrist schriftlich verlangt.

3. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit Abnahme der Subunternehmerleistung
    und beträgt ........ Jahre.⁸

§ 11 Kündigung

Der Generalunternehmer kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen. Kündigt der Generalunternehmer, so ist der Subunternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.

§ 12 Weitervergabe

Dem Subunternehmer ist es nicht gestattet, den ihm erteilten Auftrag ganz oder

teilweise weiter zu vergeben.

§ 13 Gerichtsstand

Als Gerichtsstand wird ........ vereinbart.

§ 14 Schiedsklausel

Eine Schiedsgerichtsvereinbarung wird (wird nicht)* getroffen.

____________________________           ___________________________            

Ort, Datum                                            Unterschriften

____________________________           ___________________________            

Ort, Datum                                            Unterschriften

Anmerkungen:

Dieses Muster ist bemüht, den Interessen beider Vertragspartner gerecht zu werden. Vereinzelte Formulierungen können je nach Bedarf zu Gunsten der einen oder anderen Vertragspartei abgeändert werden.

*   nicht zutreffendes streichen!

^D  Herstellung unvertretbarer Sachen (z.B. Errichtung, Renovierung an
    Bauwerken, geistige Leistung, soweit kein Dienstvertragsrecht eingreift)

1. Formulierungen sind eher subunternehmerfreundlich.

2. Formulierungen sind eher generalunternehmerfreundlich.

3. Bei extremen und unvorhersehbaren Änderungen kann nach § 313 BGB und
    der hierzu bestehenden Rechtsprechung eine Anpassung des Vertrages
    dennoch erfolgen. Auf diese Möglichkeit kann ausdrücklich hingewiesen
    werden. Ein Ausschluss von § 313 BGB durch AGB oder Formularverträge ist
    wohl nicht möglich. Soweit durch Einzelverhandlung der Subunternehmer
    ausdrücklich auch für solch extreme Fälle das Risiko übernehmen will und
    dies rechtlich aufgrund der Art des Geschäfts zulässig ist, sollte eine
    entsprechende Individualvereinbarung getroffen werden.

4. Die Obergrenze von 5% der Vertragssumme ist nur dann zu beachten, wenn
    Sie diesen Mustervertrag bei einer Vielzahl von Verträgen verwenden und

    ihm damit den Charakter von Allgemeinen Geschäftsbedingungen verleihen.
    Durch Aushandeln im Einzelfall kann immer eine andere Obergrenze
    vereinbart werden.

5. Heben die Parteien einen urspr. vereinbarten jedoch überschrittenen

    Fertigstellungstermin einverständlich auf und vereinbaren, dass die
    Restarbeiten bis zu einem neuen Termin zum vertraglich vereinbarten Preis
    fertig gestellt werden sollen, ist davon auszugehen, dass die ursprüngliche

    Vertragsstrafenregelung nicht mehr gelten soll, es sei denn, es wurde dazu
    eine neue Regelung getroffen.

6. Die Vorschriften bezüglich der Urlaubskassen und die Vorschriften nach dem
    Arbeitnehmerentsendegesetz verpflichten bislang nur bestimmte Branchen. 
    Soweiteine Beauftragung in einer solchen Branche gegeben ist, empfiehlt sich
    aus Haftungsgründen die Einholung einer entsprechenden Erklärung des
    Subunternehmers, da sonst direkte Haftung des Generalunternehmers droht.
    Sofern der Generalunternehmer sich ist, dass eine Verpflichtung nach den
    angeführten Vorschriften nicht vorliegt, kann auf die Klausel auch verzichtet
    werden.

7. Je nach Art der in Auftrag gegebenen Leistungen kann sich zusätzlich
    anbieten, auch die Pflicht zu einer branchenüblichen Versicherung mit
    aufzunehmen. Hier sollte gegebenenfalls in Absprache mit dem
    Subunternehmer oder der eigenen Versicherung zuvor geklärt werden, was
    gefordert werden kann oder muss.

8. a) Die Gewährleistungsfrist nach VOB beträgt 2 Jahre und für Bauwerke 4
        Jahre.

    b) Die Gewährleistungsfrist nach BGB beträgt

Arglistiges Verschweigen kann zur Veränderung der Verjährungsfristen führen.

 

3. Mustervertrag als Word-Dokument zum Download (8 Seiten):

 > Subunternehmervertrag (allg.)